工程款拖欠怎么处理 哪些情况可以索赔利润？

哪些情况可以索赔利润？

根据合同通用条款，成本索赔主要包括以下情况：

1。发包人未按合同约定的时间向承包人支付价款的，承包人可以按照合同约定的利息向发包人追偿滞纳金；

2如有变更，增加工程范围的，承包人可以追偿增加的费用，包括费用，管理费用和合理利润；如果工程范围缩减超过合同约定的金额，承包商可以要求获得预期利润。

3. 因业主原因或业主应承担的风险造成工期延误的，承包人应向业主索赔工期和费用，并采用价格调整公式（p值法）引起费用变化，但你所说的利润一般是新数量的合理利润和索赔的预期利润。

哪些情况可以索赔利润？

根据《合同法》第一百一十三条的规定，当事人一方不按照约定履行合同义务，给对方造成损失的，赔偿损失的金额应当相当于违约造成的损失，包括违约后可以获得的利益合同的履行。

《最高人民法院关于审理当前形势下民商事合同纠纷若干问题的指导意见》第九条：在当前市场主体违约行为比较突出的情况下，违约行为往往导致现有利益的丧失。根据交易性质、合同目的等因素，利润损失可分为生产利润损失、经营利润损失和转售利润损失。由于卖方违约造成的买方利润损失，通常是生产利润损失。

对不利气候条件，应如何索赔？分别从能否索赔的判断和能索赔哪些费用和工期的角度进行分析？

异常恶劣天气条件的具体范围由合同专用条款进一步规定。当出现异常恶劣天气时，承包人有责任采取措施避免和克服异常天气造成的损失，并有权要求发包人延长工期。发包人不同意延长工期时，增加的赶工费用可按“发包人工期延误”约定支付，但不包括利润。因此，在正常情况下，不利的气候条件是不能声称的。如果恶劣的气候条件导致山洪等自然灾害，自然就会发生变化，成为不可抗力。发生不可抗力时，实行风险分担原则，各方损失自行承担，工期可顺延。这里对不可抗力的处理是基于我国国内建筑合同范本的规定。FIDIC合同范本的规定是不同的。具体情况要详细分析。

著作权侵权损害的赔偿该如何计算？

A：在正常情况下，败诉方很难证明损失金额。一般来说，法院将自行决定损失的数额。

根据著作权法，著作权侵权人应当赔偿权利人的实际损失。实际损失难以计算的，按照侵权人的违法所得赔偿。赔偿数额还包括权利人为停止侵权所支付的合理费用。债权人的实际损失或者违法所得不能确定的，法院应当根据侵权情节，裁定赔偿50万元以下。

根据最高法著作权司法解释，法院在确定赔偿数额时，应考虑作品类型、合理使用费、侵权性质、后果等情况。

纵观大量有关著作权侵权赔偿金额的案件，由于举证难，大多由法院认定。

工程款拖欠怎么处理 工程索赔哪些可以索赔 定额工程量计算步骤

版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，本站不承担相关法律责任.如有侵权/违法内容,本站将立刻删除。